未经供电企业许可，施工单位不允许的用电行为规定中不包括（）。

A.擅自引入外来电源

B.擅自将现有电源供出

C.擅自将自备电源并网

D.擅自将自备电源扩容

【正确答案-参考解析】：参加考试可见

计量检定按其检定的目的和性质包括（）。

A.首次检定

B.后续检定

C.使用中检定

D.定期检定

E.仲裁检定

【正确答案-参考解析】：参加考试可见

某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，合同内容包括设备基础、设备钢架（多层）、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。工程开工前，施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划如图。

在施工进度计划中，设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机，其他工作不使用塔式起重机。经建设单位审核确认，施工单位按该进度计划进场组织施工。
在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10天（其他工作持续时间不变），建设单位及时向施工单位发出通知，要求施工单位塔式起重机按原计划进场，调整进度计划，保证该项目按原计划工期完工。
塔式起重机按计划进场安装检查时，发现塔式起重机定期检验是2年检验了1次，被监理工程师要求重新监督检验。施工单位申请了定期监督检验，检验项目、检验程序合格，塔式起重机通过验收，按进度计划进行吊装作业。
施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天，得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿要求如下，但建设单位没有全部认可。
（1）工艺设备调整工作压缩3天，增加赶工费10000元。
（2）塔式起重机闲置10天损失费：1600元/天（含运行费300元/天）×10天=16000元。
（3）设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。
【问题】
（1）施工单位按原计划安排塔式起重机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天？按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业？说明理由。
（2）说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。
（3）施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理？计算建设单位应补偿施工单位的总费用。

【正确答案-参考解析】：参加考试可见